Администрация Питкярантского муниципального района

Меню сайта
Выборы 2018
Государственные полномочия
Земельные участки
Муниципальное имущество
Муниципальный заказ
Муниципальные услуги
Национальные проекты
Новости
Нормативные документы
Отдел Полиции
Открытые данные
Проекты муниципальных программ
Публичные слушания
Развитие коммунальной инфраструктуры
Экономика района
2018 - Год культуры безопасности
Информация для населения
Администрация ПМР
Административная комиссия
Архив документов Администрации ПМР
Архив документов Совета ПМР
Антитеррористическая комиссия
Защита населения
Здравоохранение
Культура
Муниципальные услуги
Образование
Опека и попечительство
Противодействие коррупции
Совет ПМР
Социальная защита
Указы Президента РФ
Участие в целевых и иных программах
Финансовое управление ПМР
Комиссия по делам несовершеннолетних
Учредительные документы
Положение об администрации
Положение о Финансовом Управлении
Регламент Совета
Устав Питкярантского муниципального района





Забыли пароль?
Опрос
Как Вы оцениваете работу Администрации района?
 
Качество предоставления услуг в сфере культуры в районе.
 

Бесплатная Газета Вся Карелия - Вездеход

Извещение о размещении муниципального заказа Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Администрация   
Wednesday, 05 August 2009 15:50
   

Приложение № 1 к приказу от 31 июня 2009 г. № 282

 

Извещение

о размещении муниципального заказа на право заключить муниципальный контракт на проведение работ по ремонту санузлов в младшем блоке МОУ СОШ №2 г. Питкяранта путем запроса котировок цен.

1.  Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Управление образованием Питкярантского района», 186810 Республика Карелия, г. Питкяранта ул. Ленина д.43, контактный телефон 3-34-50, e-mail: ronopitkaranta@mail.ru приглашает принять участие в запросе котировок на проведение работ по ремонту санузлов в младшем блоке МОУ СОШ №2 г. Питкяранта.

2.  Источник финансирования: Субсидии на реализацию направления «Развитие сети образовательных учреждений» комплексного проекта модернизации образования в РК 2008-2010 г.г.

3.  Место и срок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются по адресу: 186810, г. Питкяранта ул. Ленина д.43 Муниципальное учреждение «Управление образованием Питкярантского района» каб. №4, тел. 3-34-50 или e-mail: ronopitkaranta@mail.ru

Дата начала подачи котировочных заявок с 5 августа 2009 г. с 9 час. до 17 час. с перерывом на обед с 13.00 час. до 14 час. Дата окончания подачи котировочных заявок 13 августа 2009 г. до 17 час. 00 мин.

4.  Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием.

5.  Место выполнения работ: РК, г. Питкяранта, ул. Победы д.3 МОУ СОШ №2 г. Питкяранта.

Срок выполнения работ: в течении 45 дней с момента подписания контракта.

6.  Требования установленные заказчиком: Работы должны выполняться только подрядчиком без привлечения субподрядчиков.

Победитель запроса котировок обязан представить заключение по стоимости работ Регионального центра по ценообразованию в строительстве Республики Карелия

7.  Максимальная (предельная) цена контракта: 499150 рублей (четыреста девяносто девять тысяч сто пятьдесят рублей).

В цену контракта входят расходы Участника размещения заказа на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

8.  Срок и условия оплаты: Оплата по безналичному расчету, за фактически выполненные работы на основании подтверждающих документов: счет – фактуры, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

9.  Сведения о расходах: В цену контракта входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

10.       Срок подписания муниципального контракта: Победитель в проведении запроса котировок цен обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11.       Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается в письменной форме, а также в форме электронного документа. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц).

 Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка

на проведение работ по ремонту санузлов в младшем блоке МОУ СОШ №2 г. Питкяранта путем запроса котировок цен.

1.Наименование Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______     _______ 

2. Место нахождения (включая юридический, фактический и почтовый адрес – для юридического лица), место жительства (для физического лица).

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______     _______ 

3. Банковские реквизиты Участника.

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______       _______ 

4. Идентификационный номер налогоплательщика.

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______   _______ 

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

6. Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок на проведение работ по ремонту санузлов в младшем блоке МОУ СОШ №2 г. Питкяранта.

7. Цена контракта (с указанием сведений о включенных или не включенных в нее сопутствующих расходах).

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______     _______  

Дата: «___»    _______ 2009г.

 

Подпись Участника (для юридических и физических лиц), печать (для юридического лица).

   

Техническое задание

Наименование: капитальный ремонт санузлов в блоке №2 (младший блок для мальчиков) в МОУ СОШ № 2 г.Питкяранта.

Краткая характеристика работ:

1.Разборка покрытий полов из керамических плиток - 24 м2

2.разборка покрытий полов цементных - 24 м2

3.демонтаж оконных коробок в каменных стенах - 2шт

4.снятие оконных переплетов остекленных - 9,6 м2

5.снятие подоконных досок -1,58 м2

6.демонтаж дверных коробок - 2 шт

7.снятие дверных полотен - 8,58 м2

8.снятие наличников - 25 м2

9.разборка облицовки стен из плит и плиток керамических - 42,92 м2

10.разборка деревянных перегородок - 8,9 м2

11.устройство стяжек цементных толщ.20мм -24 м2

12.устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщ.стяжки -24 м2

13.выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований под полы - 24 м2

14.на каждый 1мм изменения толщины слоя -24 м2

15.устройство гидроизоляции окрасочный ВЕТОНИТ «VEDENERISTYS» - 24 м2

16.мастика на основе водной дисперсии синтетических смол «VEDENERISTYS» ВЕТОНИТ -30кг

17.ткань волокнистая для гидроизоляции ВЕТОНИТ 29 м2

18.устройство покрытий на растворе из плиток гладких неглазурованных керамических - 24 м2

19.устройство алюминиевых накладок, порожков -6 м2

20.порог алюминиевый А4 НЕ 6шт

21устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой - 24 м2

22.рейка AN 135/A (Албес) -181 м

23.профиль раскладка AN S ALL (Албес) -40 м

24.установка решеток вентиляционных - 2 шт

25.решетки вентиляционные - 2шт

26.установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - 7,2 м2

27.блоки дверные «ЕВРО» 21-9 - 4 шт

28.установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков - 6,8 м2

29.блоки оконные ПВХ профиль VEKA,ОКЗ/2 стекла - 6,8м2

30.установка водоотливов из оцинкованной стали - 6,8м2

31.установка подоконных досок из ПВХ -4,66 м2

32.подоконник ПВХ 500мм CPL белый -4,66 м2

33.водоотлив оконный шириной планки 250мм из оцинкованной стали - 5м/п

34.кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов - 1,08м3

35.устройство перегородок (сантехнические перегородки «АЛЮТЕХ» ALUMIN) -51,4м2

36.система легких перегородок из алюминиевых профилей -12комп.

37.сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -89 м2

38.гладкая облицовка стен,столбов,пилястр,откосов -89 м2

39.демонтаж санитарных приборов, умывальников, раковин -4 шт

40.демонтаж санитарных приборов, унитазов и писсуаров - 14шт

41.демонтаж санитарных приборов смывных труб - 8 шт

42.демонтаж санитарных приборов смывных бачков - 8 шт

43.снятие смесителя без душевой сетки - 4 шт

44.разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм -10 м

45.разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм -25 м

46.разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.до 32мм -30м

47.прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам.50мм -10 м 48.прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100мм -25 м

49.установка трапов диам. 50 мм -2комп.

50.прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диам. 15 мм - 21 м 51.прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диам. 20мм - 7 м

52.крепления для трубопроводов кронштейны,планки,хомуты - 1 кг

53.кран шаровый муфтовый 11Б27п Д 15мм -10шт

54.тройник 15х15 -10шт

55.тройник 25х15х25 -1шт

56.угольник 15*15 - 10шт

57.соединитель 15х15 -10шт

58.соединитель 32х25 -1шт

59.подводка гибкая армированная,резиновая 500мм - 8шт

60.установка унитазов с бачком -8шт

61.установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды -4 шт

62.смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения -4шт

63.вывозка строительного мусора с погрузочными и разгрузочными работами. – 5т

Цвет отделки применять по согласованию с заказчиком.

Необходимые условия:

подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой на капитальный ремонт санузлов в блоке №2 (младший блок для мальчиков) МОУ СОШ № 2 г.Питкяранта.

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на проведение работ по капитальному ремонту санузлов (младший блок для мальчиков) в МОУ СОШ №2 г. Питкяранта   

г. Питкяранта                                                                                                                  _________2009 г.

Муниципальное учреждение «Управление образованием Питкярантского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Куспис М.А. действующей на основании Устава, с одной стороны, МОУ СОШ №2 г.Питкяранта именуемое в дальнейшем «Бюджетополучатель» в лице Никитиной О.В. действующей на основании Устава, со второй стороны, _____________ «Подрядчик» с третьей стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1.       Предмет контракта

1.1   Настоящий муниципальный контракт заключен на основании протокола Единой комиссии по рассмотрению котировочных заявок от _____________.

1.2   Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по капитальному санузлов в здании МОУ ПСШ №2 г. Питкяранта, находящегося по адресу:  Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 3 в соответствии с условиями настоящего контракта, локальной сметой, действующими строительными нормами и правилами и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

1.3.  Бюджетополучатель обязуется, уплатить Подрядчику обусловленную настоящим контрактом цену по безналичному расчету.

 

2.       Цена контракта и порядок расчетов

2.1.  Цена контракта составляет __________________(___________________)  рублей в т.ч. НДС  и остается неизменной на период действия контракта.

2.2.  Цену контракта составляют: стоимость работ, стоимость оборудования, материалов, накладные расходы, стоимость сметной документации. 

3.       Права и обязанности сторон        

3.1.  Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2.  Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.  Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала работ локальный сметный расчет, проверенный ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве РК».

3.4.  Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременную сдачу по актам результатов выполненных работ. Результат работ в момент передачи  Заказчику должен соответствовать действующим требованиям и нормативам, а также быть пригодным для использования в течение гарантийного срока, устанавливаемого в течение одного года.

3.5.  Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в локальной смете. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.6.  Подрядчик по требованию Заказчика в любое время предоставляет информацию о ходе выполнения работ и о соблюдении обязательств по настоящему контракту.

3.7. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с момента подписания контракта.3.8. Подрядчик обязан выполнить работы в течение 45 дней с момента подписания контракта.3.9. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ.

3.10.               Подрядчик обязан вывезти в 3-дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.

3.11.               Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков.

3.12.               Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.13.               Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

3.14.               Если при проведении работ Подрядчиком разрабатывалась техническая документация, Подрядчик обязан передать документацию по акту приема-передачи Заказчику.

3.15.               Бюджетополучатель обязан своевременно оплатить выполненные работы.

 

4.       Производство работ. Сдача-приемка работ.

4.1.  Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения работ, осуществляет их производство в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, технической документацией, в срок, предусмотренный п. 3.8. настоящего контракта

4.2.  По окончании производства работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ по контракту.

4.3.           При получении уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче работ, Заказчик с участием представителя, Подрядчика осматривает результат работ, их соответствие качеству и объемам работ.

4.4.  При отсутствии замечаний Заказчика, по результатам работы, подписываются акты сдачи-приемки работ.

4.5.  При обнаружении замечаний и недостатков в работе Заказчик ставит в известность Подрядчика и отражает эти недостатки в акте с указанием сроков их устранения.

4.6.  При наличии недостатков, работы не считаются принятыми Заказчиком.

4.7.  Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, определяемые Заказчиком.

4.8.  При отказе от подписания акта, сторона, отказавшаяся подписать или утвердить акт, представляет обоснования отказа в течении трех рабочих дней.

4.9.  Работы считаются принятыми при отсутствии замечаний, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ и подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.

 

5.       Порядок расчетов.

5.1.  Работы, выполненные Подрядчиком  оплачивает Бюджетополучатель.

5.2.  Бюджетополучатель уплачивает указанную в контракте сумму. в течении 7 рабочих дней после их завершения на основании подтверждающих документов: счет-фактуры, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

5.3.  Указанные в п. 5 средства перечисляются Бюджетополучателем на расчетный счет Подрядчика.

 

6.       Ответственность сторон.

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему контракту Подрядчик уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере  1/300 действующей на день уплаты неустойку  ставки  рефинансирования ЦБ РФ от  цены контракта   за  каждый  день  до   фактического   исполнения  обязательств.

6.2.  За   задержку  устранения  дефектов и  недоделок  в  работе  свыше  сроков, указанных  в  контракте, Подрядчик  уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере  1/300 действующей на день уплаты неустойку  ставки  рефинансирования ЦБ РФ от  цены контракта   за  каждый  день  до   фактического   исполнения  обязательств.

6.3.  В  случае  не  обеспечения  установленных  контрактом  сроков  завершения  работ Подрядчик  уплачивает Заказчику неустойку  в  размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день  просрочки  до  фактического  завершения  работ.

6.4.           В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом Поставщик вправе потребовать уплату неустойки со дня следующего после истечения предусмотренного контрактом срока в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.5.     В случае просрочки исполнения Бюджетополучателем обязательств, предусмотренных  контрактом Поставщик вправе потребовать уплату неустойки со дня следующего после истечения предусмотренного контрактом срока в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.6.           Заказчик, Бюджетополучатель и Подрядчик освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6.           Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику, Бюджетополучателю или третьим лицам по вине Подрядчика и убытки, возникшие у Заказчика, Бюджетополучателя в связи с неисполнением обязательств по настоящему контракту или действиями (бездействием) Подрядчика и его персонала.

 

7.       Срок контракта. Расторжение контракта.

7.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания исполнения сторонами всех обязательств по нему.

7.2.  Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков  в случае, если недостатки в работе не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми.

 

8.       Прочие условия.

8.1.  Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они согласованы сторонами в письменном виде.

8.2.           Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.3.     Контракт составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон.

8.4.           Все споры, возникшие между сторонами при заключении и исполнении настоящего контракта, решаются сторонами путем переговоров в претензионном порядке. При недостижении согласования спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд.

 

9.       Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

 
ЗаказчикМУ «Управление образованием Питкярантского района» 186810, РК, г. Питкяранта, ул. Ленина д.43ИНН 1005008541, КПП 100501001 р/с 40204810800000000030в ГРКЦ  НБ Республики КарелияБанка России г.Петрозаводскл/с 03063008660, БИК 048602001,ОКПО 02121357 ________________ М. А. Куспис БюджетополучательМОУ СОШ №2 г. Питкяранта186810, РК, г. Питкяранта, ул. Победы д.3, ИНН 1005020524 КПП 100501001,  р/с40204810800000000030в ГРКЦ  НБ Республики Карелия Банка России г.Петрозаводскл/с 03700140350БИК 048602001 ____________О.В. Никитина Подрядчик 
 
 
< Пред.

Администрация Питкярантского муниципального района. © 2010-2018

[ design-cibox ]